vcvetu.ru:
Советы
Доклады
Лекции

Растения
Цветы
Дерьвья
Огород
Удобрения
Уход

опубликовать

По факту выполненных работ согласно актов формы кс-2, кс-3, безналичная форма оплаты. Сроки выполнения работ


Скачать 193.79 Kb.
НазваниеПо факту выполненных работ согласно актов формы кс-2, кс-3, безналичная форма оплаты. Сроки выполнения работ
Дата01.03.2013
Размер193.79 Kb.
ТипТексты
vcvetu.ru > Дерьвья > Тексты
Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по обрезке и валке

деревьев по улицам: Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ №8 «Рябинка» и у ДК «Металлург» городского поселения Львовский Подольского муниципального района.
Реестровый номер запроса котировок № 335
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Львовский, Подольского муниципального района. (Московская область, Подольский р-н, п. Львовский).

Источник финансирования: бюджет городского поселения Львовский.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по обрезке и валке деревьев по улицам: Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ №8 «Рябинка» и у ДК «Металлург» городского поселения Львовский Подольского муниципального района.
Максимальная стоимость контракта составляет: 359 651,00 руб. (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один рубль), с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты работ: Расчет по факту выполненных работ согласно актов формы КС-2, КС-3, безналичная форма оплаты.

Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта – 15 октября 2010 г.

Место выполнения работ: пос. Львовский, по улицам: Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ №8 «Рябинка» и у ДК «Металлург».

Прием заявок осуществляется по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 кабинет № 225 в рабочие дни с 8-30 до17-30 даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок « 31 » августа 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «08» сентября 2010 г.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: « 09 » сентября 2010 г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы, которой в 10- 00 по московскому времени.

Критерии оценки работ: цена контракта.

Требования к участникам:

- соответствие участника запроса котировок, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней и не позднее 20 дней.


«___» _________________ _____г.

№ ________________

Кому ___________________________

________________________________

Заявка на проведение запроса котировок
1. Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Львовский Подольского муниципального района.

Место нахождения: 142155, Московская обл., Подольский район, пос. Львовский.

Почтовый адрес: 142155, Московская область, Подольский район, пос. Львовский, номер контактного телефона 8(4967)-60-59-87, Кучина Валентина Николаевна.

Организатор размещения заказа: отдел по организации муниципального заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством Администрации Подольского муниципального района.

Место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.4

Почтовый адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.4

Официальный сайт: podolskrn.ru.

Адрес электронной почты: zakaz@podolskrn.ru.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 63-39-89.

2. Источник финансирования заказа:

Бюджет городского поселения Львовский.

3. Наименование и характеристики выполняемых работ: выполнение работ по обрезке и валке деревьев по улицам: Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ №8 «Рябинка» и у ДК «Металлург» городского поселения Львовский Подольского муниципального района.


ПП



НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Ед.

изм.


Кол-во


1

Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедры, тополя диаметром до 300мм

1м3 кряжей

90

2

Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедры, тополя диаметром более 300мм

1 м3 кряжей

130

3

Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 25 км.

т

108



4. Максимальная стоимость контракта составляет: 359651,00 руб. (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один рубль), с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта-15 октября 2010 г.

6. Срок и условия оплаты работ: Расчет по фактически выполненным работам согласно актов формы КС-2, КС-3, безналичная форма оплаты.

7. Место выполнения работ: пос. Львовский, по улицам Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ№8 «Рябинка» и у ДК «Металлург».

8. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 20 дней.
9. Место подачи запроса котировок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием запроса котировок осуществляется по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 кабинет № 225 .

в рабочие дни с «8-30» часов до «17-30» часов даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок « 31 » августа 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: « 08 » сентября 2010 г.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: « 09 » сентября 2010 г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы, которой в 10-00 по Московскому времени.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Федотова Ирина Викторовна, телефон 8(4967) 63-39-89.

10. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: (см.образец).

К заявке рекомендуем приложить копии регистрационных документов, смета.


Регистрационный номер




Дата




Время




Уполномоченному органу:

отдел по организации муниципального заказа и контролю за

капитальным ремонтом и строительством

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

юридический адрес:

 

почтовый адрес:

 

ОГРН

 

ИНН

 

КПП

 

расчетный счет

 

наименование обслуживающего банка

 

БИК

 

корреспондентский счет

 

ОКПО

 

тел/факс:

 

адрес электронной почты:

 

адрес сайта:

 

готовы осуществить выполнение указанных ниже работ на условиях, представленных в запросе котировок, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики выполняемых работ: выполнение работ по обрезке и валке деревьев по улицам: Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ №8 «Рябинка» и у ДК «Металлург» городского поселения Львовский Подольского муниципального района

Место выполнения работ: пос. Львовский, по улицам Горького, Новая, Центральная, Пушкинская, Трудовая, Кирова, Красная, Строителей и сквера ДК «Металлург»

2. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта – 15 октября 2010 г.

3. Стоимость (цена) работ в размере: ____________________________________

4. Условия оплаты выполненных работ: _______________________________________ __________________________________________________________________________

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями запроса котировок и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через 7 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола запроса котировок.
Приложение: ________________________________
Подпись руководителя __________________________

организации ___________________________

М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ________________________

в рабочие дни с « _____ » до « _______ » часов по московскому времени.
Контактное лицо: _______________________.; номер контактного телефона ______________________


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____

на выполнение работ по обрезке и валке деревьев по улицам: Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ №8 «Рябинка» и у ДК «Металлург» городского поселения Львовский Подольского муниципального района.
г. Подольск "_____" ______________ 2010 г.
Муниципальный заказчик – администрация городского поселения Львовский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Глава городского поселения Львовский Белова Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании Протокола Единой постоянно действующей комиссии по размещению муниципального заказа __________от ________ 2009 г. заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по

обрезке и валке деревьев по улицам: Горького, Больничный проезд, Садовая, Советская, Красная, Садовый проезд, Магистральная, на Привокзальной площади, у МДОУ №8 «Рябинка» и у ДК «Металлург» городского поселения Львовский Подольского муниципального района.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1).

1.3. Выполнение работ должно соответствовать требованиям СНиП и иным нормативным актам Российской Федерации и Московской области.

1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.3 настоящего Контракта, не принимаются «Заказчиком» и считаются невыполненными.
2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена контракта составляет: _________________ (________________________ ) руб. с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Расчет производиться по фактически выполненным работам согласно актов формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.

2.3.Превышение «Подрядчиком» объемов и стоимости работ, не утвержденных сметой, не оплачивается «Заказчиком».
3. Порядок оплаты работ.

3.1.Заказчик осуществляет финансирование работ по настоящему Контракту из средств бюджета городского поселения Львовский.

3.2.Стоимость работ рассчитывается с учетом действующих коэффициентов пересчета сметной стоимости работ на момент их выполнения. Общая стоимость работ, выполненных в соответствии с утвержденной сметной документацией, не должна превышать стоимость, указанную в п.2.1 настоящего контракта.

3.3.Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в соответствии с Техническим заданием и выполненными работами путем перечисления на расчетный счет «Подрядчика» денежных средств.

3.4.Платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных «Подрядчиком» и принятых Заказчиком объемов работ, включая налог на добавленную стоимость, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год.

3.5. Оплату выполненных работ Заказчик производит «Подрядчику» после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и предъявления «Подрядчиком» счета-фактуры при поступлении денежных средств на расчетный счет «Заказчика».

3.6. Заказчик вправе предусмотреть отложенный платеж в размере 10% от стоимости работ до передачи объекта эксплуатирующей организации.

3.7. В случае выявления несоответствия полученной документации Техническому заданию, либо иных недостатков по настоящему Контракту, Заказчик вправе при подписании акта сдачи-приемки работ оговорить обнаруженные при приемке недостатки с последующим их устранением.

3.8. Превышения «Подрядчиком» планируемых объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
4. Сроки выполнения работ и гарантийный период.

4.1. Начало производства работ – с момента подписания контракта.

4.2. Срок завершения работ - 15 октября 2010 года.

4.3. Гарантийный период составляет 2 (два) года, с даты подписания Заказчиком Актов выполненных работ.

5. Обязательства «Сторон».

5.1. обязанности «Заказчика»:

5.1.1. поручить «Подрядчику» выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

5.1.2. осуществлять оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью данных работ, установленной статьей 2 настоящего Контракта.

5.1.3.Заказчик помимо основных обязанностей, перечисленных в разделе 5.1. настоящего Контракта, исполняет иные обязанности, установленные настоящим Контрактом, а также предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. права «Заказчика»:

5.2.1. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине «Заказчика-застройщика» вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

5.2.2. осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ;

5.2.3. проверять объемы выполненных работ и в случае выявления нарушений снять со стоимости объекта сумму завышения объемов выполненных работ и штрафные санкции на сумму завышения.

5.3. обязанности «Подрядчика»:

5.3.1. согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на объектах и обеспечивать его соблюдение;

5.3.2. осуществлять технический надзор на объекте, сдачу объекта в установленные настоящим Контрактом сроки;

5.3.3. ежемесячно до 3-го числа представлять отчет о выполненных объемах работ на объекте и о движении денежных средств, перечисляемых на ремонт объектов за счет всех источников финансирования и наличии остатков средств «Заказчика»;

5.3.4. получить все необходимые лицензии (сертификаты) самостоятельно, а также нести расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия необходимые для выполнения работ и эксплуатации объектов;

5.3.5. устранять все недоделки и дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», выявленные Заказчиком в процессе производства работ или обнаруженные в течение гарантийного срока предусмотренного настоящим Контрактом;

5.3.6. обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ;

5.3.7. в течение 15 дней с даты приемки работ представлять документацию, перечисленную в п.6.1. на проверку «Заказчику»;

5.3.8. обязуется в течение пяти банковских дней оплатить штраф за нарушение объемов выполняемых работ, а также за выполнение работ с низким качеством;

5.3.9. вести учет, составление и представление в Районное финансовое управление отчетности в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

5.3.10. «Подрядчик» помимо основных обязанностей, перечисленных в разделе 7 настоящего Контракта, исполняет иные обязанности, установленные настоящим Контрактом, а также предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. права «Подрядчика»:

5.4.1. запрашивать и получать в установленном порядке у «Заказчика» документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

5.4.2. получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего Контракта;

5.4.3. получать оплату за выполненные работы в соответствии со статьей 3 настоящего Контракта.

6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

6.1. При завершении производства работ «Подрядчик» в 15-дневный срок представляет Заказчику пакет отчетных документов по исполнению настоящего Контракта:

-Акт сдачи приемки выполненных Работ (форма КС-2);

-Исполнительную документацию (при ее необходимости): Акт сдачи-приемки скрытых Работ, исполнительные схемы, платежные документы;

- Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3);

- Счет-фактуру.

6.2. Заказчик обязуется провести проверку выполненных работ в течение 15 рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и направить «Подрядчику» подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. Приемка и оценка работ определяется в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил, действующих в Российской Федерации и требованиями технического задания.

6.3. В случае несоответствия выполненных работ техническому заданию и требованиям государственных стандартов Российской Федерации «Подрядчик» обязуется выполнить работы по устранению допущенных нарушений без дополнительной оплаты.
7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

7.1.При выполнении настоящего Контракта «Заказчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. «Подрядчик» несёт ответственность за качество, объем и сроки выполненных работ, оговоренные настоящим Контрактом.

7.3. «Подрядчик» несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями в размере объема невыполненного обязательства.

7.4. Заказчик вправе применить к «Подрядчику» при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, следующие штрафные санкции:

7.4.1. за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Подрядчик» несет ответственность, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, начисляемую в виде пени - в размере 0,1 %. "Подрядчик" освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Заказчика".

7.4.2. за некачественное выполнение работ начисляется штраф – в размере до 20 % от стоимости работ, выполненных с низким качеством.

7.5. Не подлежит оплате работа по устранению брака, допущенного при исполнении контракта.

7.6. В случае установления фактов использования «Подрядчиком» денежных средств не по целевому назначению, «Подрядчик» в течение пяти банковских дней уплачивает штраф в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент предъявления Заказчиком требования по уплате штрафа, от суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению.

7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров, а при не достижении компромисса Арбитражным судом Московской области в установленном порядке.

8. Расторжение контракта.

8.1.Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. «Заказчик» вправе расторгнуть контракт в случаях:

8.2.1. нарушения «Подрядчиком» сроков (более 2-х раз) выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ при наличии финансирования более чем на два месяца;

8.2.2. задержка «Подрядчиком» начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

8.2.3. нарушение «Подрядчиком» (более двух раз) требований по качеству выполнения работ;

8.2.4. отступления от требований Технического задания или иных существенных условий настоящего Контракта.

8.2.5. аннулирования любых лицензий необходимых для исполнения настоящего контракта, иных актов государственных органов в рамках действующего законодательства лишающих «Подрядчика» права произведения работ.

При этом Заказчик вправе потребовать от «Подрядчика» возмещения всех убытков, в том числе возврата сумм, выплаченных в качестве аванса, а также имеет право не оплачивать полностью или частично соответствующие работы.

8.3. «Подрядчик» вправе расторгнуть контракт в случаях:

8.3.1. финансовой несостоятельности «Заказчика» или систематической (более 3-х раз) задержки им авансирования и расчетов за выполнение работ.

8.3.2. При досрочном расторжении настоящего Контракта «Подрядчиком», последний обязан за месяц до предполагаемой даты расторжения Контракта предупредить об этом Заказчика в письменной форме.

8.4.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Особые условия контракта.

9.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего Контракта.

9.2.При возникновении между Заказчиком и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. В случае установления нарушений «Подрядчиком» условий Контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет «Подрядчик».

9.3.Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.4.Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

9.5.После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

9.6.Ни одна из Сторон не вправе передать свои права по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.7.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Контракта и действует до полного выполнения принятых Сторонами обязательств.

9.8.Муниципальный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

«Заказчик»: Администрация городского поселения Львовский

142155, Московская обл., Подольский р-он, пос. Львовский, ул. Красная, дом 2А________

ИНН 5074032119, КПП 507401001_________________________________

р/с 40204810000000002468 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001, к/с нет__________________________________________

«Подрядчик»:

11. Заключительные положения.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для «Заказчика», «Подрядчика» и для отдела по организации муниципального заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством).
12. Подписи сторон

«Заказчик»: «Подрядчик»:

___________________/ Белов А.В./ _________________/ / М.П. М.П.

Приложение N 1

к муниципальному контракту № ________
от «___» ___________ 2009 г.


УТВЕРЖДАЮ



«Заказчик»:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________


________________ (__________________)

М.П.

СОГЛАСОВАНО



«Подрядчик»: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________


________________ (__________________)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (смета)



N
п/п

Наименование работ

Кол-во

Применяемые материалы













1.










2.










3.










Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«Город Калининград» методические рекомендации по порядку проектирования,...
...

К 80-летию гну нии пчеловодства россельхозакадемии
Башкортостан, Чувашия и других территорий. По материалам научно-практической конференции издан сборник научных работ объемом 250...

Список дипломных работ выполненных на кафедре зоологии беспозвоночных и гидробиологии

Перечень тем проектных, исследовательских работ для выполнения учащимися в 2010-2011 уч г

Ii. / 2 Технологического задания
Место выполнения работ: Ростовская область, Багаевский район, п. Ясный, второй овощной севооборот поля №5 и № Для выращивания картофеля...

2. 1 Виды общественных работ (по отраслям экономики)
Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их реорганизации или перепрофилирования

Учебно-тематическое планирование по биологии Класс 7
Плановых контрольных уроков 6, лабораторных работ 6, экскурсий 2, проверочных работ 7

Кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной...
Министерство сельского хозяйства российской федерации федерального государственного образовательного учреждения

Основные проблемные вопросы по проекту: в связи с сезонным характером...
А. Г. Гришаев заместитель Председателя Правительства-начальник Департамента градостроительства Пензенской области

Администрация ишимского муниципального района тюменской области постановление
Утвердить перечень основных видов оплачиваемых общественных работ по Ишимскому району на 2011 год согласно приложению №1



База данных защищена авторским правом © 2013
обратиться к администрации
vcvetu.ru